市建筑装饰工程施工合同

第一篇：建筑装饰工程施工合同范本

重庆市

建 筑 装 饰 工 程 施 工 合 同

（乙 种 本）

发（总）包单位：承（包）包单位：合同编号：签订日期：

重 庆 市 工 商 行 政 管 理 局 监 制

建 筑 装 饰 工 程 施 工 合 同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

按照 《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条 工程概况

1．1、工程名称：

1．2、工程地点：

1．3、承包范围：按双方确认的设计方案、图纸和预算项目的装修工程内容。

1．4、承包方式：包工包料（部份材料由甲方提供）

1．5、工期：天。（按甲方通知进场施工当天计，即从年月日起计）

1．6、工程质量：按图纸保质保量施工、符合环保要求、并达到合格等级，。

1．7、合同工程价款（人民币大写）：(详见预算表)。

第2条 甲方工作

2．1、开工前，向乙方进行作法说明和现场交接交底，交出可施工现场。

2. 2、为乙方提供施工所需的室内水、电源。

2．3、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，办理内部验收、变更、登记手续及其他事宜。

2．4、协调办理有关的手续，解决与乙方施工的牵涉其他 ……此处隐藏8566个字……方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方__________元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的__________％支付滞纳金。

9．2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方__________元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方__________元，作为奖励。

9．4、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

9．5、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

9．6、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9．7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第10条争议或纠纷处理

10．1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10．2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由人民法院起诉解决。

第11条附则

12．1、本工程需要进行保险时，应由乙方负责。 12．2、本合同正本两份，双方各执一份。

12．3、本合同履行完成后自动终止。

甲方(盖章)：乙方(盖章)

法定代表人：法定代表人

2014年 4月29日