安装合同（创作4篇）

[概述]安装合同共含4篇，由的会员投稿推荐，小编希望以下多篇范文对你的学习工作能带来参考借鉴作用。

猜你正在找安装合同的怎么写？那么就给你这篇范文参考。

现有甲方电梯安装工程项目深圳市财海大酒店，承包给乙方安装，经甲乙双方协商后达成如下协议：

工程总价（大写）元整。

一、安装地址：

二、工程内容：

1、乙方负责材料到场的清点（甲方须提供材料清单，甲乙双方配合清点，当天内报甲方核实补料，如缺少材料报甲方核实后，由甲方承担由此产生的安装人员误工费及安装进度责任）、电梯机械、电气安装；配合调试等工作。

2、乙方必须保证电梯的安装质量。无条件接受甲方工程监理、质管、安全检查、技术指导等部门人员的项目管理并积极配合工

3、乙方负责电梯的报装及验收工作。

三、双方约定：

1、在安装过程中乙方必须妥善保管好甲方所有电梯材料，如在安装过程中发现配件丢失、损坏、被盗的问题，由乙方全部负责承担100%损失。

2、乙方在安装过程中必须持有技术监督部门颁发的有效的安装维修上岗证，并购买了意外保险等。

3、乙方在施工的时候必须带安全帽、安全带；不能穿拖鞋；不能在电梯井道里打闹及聊天，时常注意安全第一，精心施工。

4、乙方在安装施工过程中，没有按操作规定施工造成任何伤亡事故与甲方无关，乙方 ……此处隐藏6856个字……质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

14·2·2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。

14·2·3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。

第十五条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划 “√”）：

1、向北京仲裁委员会申请仲裁。

2、向 ___________人民法院起诉。

第十六条 合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。

本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。

第十七条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。

第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。

在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。

甲方：

乙方：

年 月 日

年 月 日

的小编希望你能喜欢以上4篇安装合同范文，你还可以点击这里查找更多安装合同范文。